今天公诉网小编为大家分享生活中遇到的法律知识，帮助大家解答民事、婚姻、经济、合同纠纷、刑事辩护中遇到的相关问题！

大家好，今天给各位分享发包人向承包人提出工期延误的索赔的一些知识，其中也会对发包人提供图纸延误可以索赔吗进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

压缩工期怎样计算索赔发包人提供图纸延误可以索赔吗工期延期与工期延误的区别、及索赔方式工期延长如何索赔延误工期如何赔偿工期延误，施工索赔问题工期延误违约金的规定压缩工期怎样计算索赔压缩工期可以按照以下公式计算索赔：

wWw.ZhaoSheng.Net

每天的索赔额=工程合同总价×0.001÷最后完工期限天数。这个计算公式是根据中国建筑工程索赔的相关规定制定的。其中，工程合同总价是指工程总造价，最后完工期限天数是指合同规定的最后一个完工日期与实际完工日期之间的天数。如果工期压缩导致最后实际完工日期比合同规定的最后一个完工日期提前了n天，那么索赔额就是每天的索赔额乘以n天。需要注意的是，如果工期压缩是由于业主或监理方的原因造成的，则不一定会产生索赔。

发包人提供图纸延误可以索赔吗可以索赔因为发包人在签订合同时，有义务提供准确无误的图纸给承包人,如果发包人提供的图纸有误导致工期延误，承包人可以要求索赔但是在实际操作中，索赔需要逐个具体分析，如果是因为承包人自身原因造成了延误，那么索赔的可能性就会有所降低，具体情况具体分析

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式一、区别：

1、原因不同：

工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。

而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。

2、是否合理：

在不可抗力的影响下，工期延期在一定范围内，一般属于正常。工期延误属于违约行为。

3、是否索赔：

工期延期不进行索赔和赔偿，工期延误违约赔偿计算公式为：LD=0.15C/T。（LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。）

二、责任方：

工期延误：施工单位。

工期延期：建设单位、监阀单位等。

三、索赔方式：

按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》第九条规定：

1、如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。

3、如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的哗工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

工期延长如何索赔合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》9.13.1如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。扩展资料：每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它肯呢过代表了一套公寓住宅的租金收入损失，一个公共事业公司的共用事业费损失或者业主的与产生收入的项目有关的其他任何损失。同时，它可能是作为承包商未能按时完成项目的直接结果而导致业主的带宽或投资利息每日成本。基本的原则是，如果违约赔偿金额代表了再合同签署时由于项目不能再合同最后期限钱完成而给业主造成的时机损失的合理预测，则违约赔偿条款就是可强制执行的。应该承认，精确地确认业主的延误损失是不可能的。这就是为什么需要“清算”这些损失，即事先按照一个规定的总量来确定这些损失。但是可能会要求一个项目业主显示，他在将总量加入合同中时是很真诚努力估计他的时机的延误损失，

延误工期如何赔偿拖延工期的索赔如下：

1、有约定的按照合同约定赔偿；

2、没有约定或约定不明确的可以按照实际造成的损失赔偿，赔偿时其金额但不得超过实际损失的30%。

一、工期索赔和费用索赔包括：

1、人工费，完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；

2、材料费，由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；

3、施工机械使用费，由于完成额外工作增加的机械使用费；

4、分包费用，分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔；

5、现场管理费，承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

二、工期索赔注意事项如下：

1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；

2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；

3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；

4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。总而言之，工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。

工期延误，施工索赔问题1、最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费；

2、若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费（部分材料提前采购）、窝工机械费；

3、若错过了最佳施工时期的话，要增加合理的施工措施费，如土方工程进入夏天的话，要考虑有雨季施工增加的措施费了；砼工程进入冬天的话，要考虑有冬施的费用了。总而言之，索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请，但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长，费用上一般是不支持的。

工期延误违约金的规定工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。

国家没有硬性规定违约金的最高限额，主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定，形成文字写入合同。

文章分享结束，发包人向承包人提出工期延误的索赔和发包人提供图纸延误可以索赔吗的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！

GongSu.NET公诉网提供法律问题咨询,法律知识查询,律师查询,律所查询,裁判文书查询,法律法规查询,代理诉讼,文书合同范文,仲裁,公证等服务。