今天公诉网小编为大家分享法律知识，涉及民事、婚姻、经济、合同纠纷、刑事辩护中遇到的相关问题免费帮大家提供法律咨询.

　　一、施工合同延期违约金的法律规定是怎样的?

　　1、根据施工合同延期违约金相关的法律规定，如果约定的违约金数额过高、或者是过低，可以协商调整。

　　根据《民法典》

　　第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

　　约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

　　当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

　　2、认定违约金是否过高，要综合考量违约金的性质、合同履行情况、当事人的实际损失及过错程度等因素，并结合建筑行业是微利行业的特点，对比违约金总计达工程结算总造价的比例，以及人民法院保护的民间借贷法定利率等情形。

　　3、如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。

　　合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

　　二、申报工程延期的条件有什么

　　由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。

　　1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

　　2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;

　　3、异常恶劣的气候条件;

　　4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等;

　　5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

　　施工合同在签署的时候，一般就会约定工期、发包方需要向施工方支付的工程款数额、工程款的支付方式、施工方不能在限定期限内完成施工之后需要承担什么违约责任。若约定的违约责任是支付违约金，那么在延误工期的情形出现之后，施工方就有承担违约责任的可能。

gongSu.NET公诉网提供法律问题咨询,律师查询,律所查询,法律法规查询.民事,刑事,债权债务,婚姻家庭,合同纠纷,著作权,知识产权,仲裁,公证等服务！